¿Es aplicable la cláusula de mal tiempo como excusa para el contratista general?

  • Erstellt am 31.10.2018 09:32:57

Lückenfüller

31.10.2018 09:32:57
  • #1
En el contrato de construcción de nuestro contratista general figura la siguiente cláusula sin ninguna limitación sobre cuánto tiempo puede prolongarse este plazo:

Mal tiempo y motivo de impedimento relacionado:
Si las condiciones climáticas no permiten que los trabajos se realicen correctamente para garantizar la calidad o si se bajan las temperaturas de procesamiento indicadas en las directrices del fabricante de los productos individuales, se acuerda expresamente suspender los trabajos. Esto puede referirse a oficios individuales (p. ej., enlucido exterior) o al proceso completo de construcción.

Mi pregunta: ¿No puede simplemente usar esto siempre como excusa cuando se retrasa y la fecha de finalización peligra?

(Si es relevante: Inicio previsto de la obra en abril de 2019)
 

montessalet

31.10.2018 09:46:55
  • #2
Cada cláusula del contrato es - en caso de desacuerdos y disputas - "comida para juristas". Por lo tanto, en casos extremos corresponde al tribunal evaluar si y por cuánto tiempo realmente existieron causas de retraso (por supuesto, basándose en informes periciales). El [GU] tiene, en general, un interés en que los trabajos avancen según lo planeado. Por eso, para mí sería más importante el cronograma subyacente al contrato que una lista más precisa aquí.
 

apokolok

31.10.2018 11:51:24
  • #3
Una cláusula de este tipo está en cada contrato de GU.
Simplemente hay oficios que requieren ciertas condiciones externas.
No me preocuparía más al respecto.
 

Zaba12

31.10.2018 12:06:20
  • #4
No solo es que esto o algo parecido esté en cada contrato de [GU], sino que no vas a poder evitar esta cláusel.

Aunque un [GU] tenga interés en conseguir su dinero, tu suposición no se puede descartar. Puede que haya [GUs] que practiquen algo así. Sin embargo, creo que la ausencia o un retraso debido a enfermedad o accidentes laborales de los respectivos ejecutores de oficios es más probable que las heladas persistentes y la nieve en abril.
 

Lückenfüller

31.10.2018 12:14:07
  • #5
¡Gracias a ustedes por las respuestas! Y la estructura debería estar terminada para el otoño y en el periodo de invierno todo debería ser independiente del clima, ¿verdad?

El retraso por enfermedad de sus oficios sería entonces "su problema" (dicho de forma dura).
 

Zaba12

31.10.2018 12:21:38
  • #6


Depende si tienes incluidos los exteriores (garaje, carport, modelado del terreno, etc.) o no.
Con el suelo de cemento probablemente no llegarás a diciembre.

Actualmente no hay artesanos ni jefes de obra como para cogerlos fácilmente. Con los GUs regionales tendrás que aguantar hasta que estén sanos de nuevo. Con los grandes GUs probablemente también se producirá una paralización/espera hasta que puedan liberar capacidad de otras obras.

Así que, de nuevo, es tu problema.
 

Temas similares
16.06.2011¿Firmar un contrato de construcción con reserva?10
13.09.2012¿Sentirse presionado para firmar un contrato, es eso normal?17
29.09.2011¿Es legalmente válido el plan de construcción sin firma / contrato?12
22.09.2012¿Quién más cayó en un contrato con cláusula de reserva? - Búsqueda13
16.05.2015Contrato poco claro: colectores terrestres de humus10
23.08.2015Financiación de construcción con contrato de duración determinada13
04.07.2016Construir sin contrato - ¿Preocupaciones?39
10.09.2016Financiación de la construcción y contrato con el promotor inmobiliario24
28.09.2016Pregunta sobre el pago anticipado y la cláusula en el contrato41
28.05.2017¿Saqueo del contrato Riester - para menor necesidad de crédito?16
16.08.2018Trabajos de ingeniería civil sin contrato - ¿normal, experiencias?10
04.01.2022Arquitecto, contrato según HOAI 2013 - se niega a prestar el servicio36
06.06.2019Fecha de finalización en contrato de contratista general - ayuda para la redacción62
05.08.2020Contrato de compra de terreno - obligación de construir dentro de 2,5 años18
29.08.2020Cláusula del contrato de alquiler de renta neta sin gastos para préstamo inmobiliario35
11.11.2020Cancelación de un contrato con una empresa de fontanería24
09.05.2021Cláusula de ajuste de precios en el contrato con el contratista general18
14.08.2023Cláusula poco clara en el plan de desarrollo pero la autoridad no responde a las preguntas23

Oben